5 мая 2009 г.                                      _№  1683_____

г. Москва

О внесении дополнения в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 февраля 2009 г. № 633 «Об утверждении рекомендуемых форм государственных контрактов, договоров и дополнительных соглашений на выполнение работ за счет средств федерального бюджета»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 148н «Об утверждении Инструкции по Бюджетному учету» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2009 г.) и в целях установления единого порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности по имуществу, приобретенному в рамках исполнения государственных контрактов (договоров) приказываю:

• 1. Включить пункт следующего содержания «Материальные объекты, приобретенные и созданные в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту (договору), принадлежат Исполнителю и используются им для осуществления научно-технической деятельности, предусмотренной Уставом» в приложения к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 февраля 2009 г. № 633:

в приложение 1 «Государственный контракт на выполнение работ в области технического регулирования» - п. 5.6 раздела V «Права сторон на результаты работы»;

в приложение 2 «Государственный контракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» - п. 5.6 раздела V «Права сторон на результаты работы»;

в приложение 3 «Государственный контракт на выполнение работы в области каталогизации продукции для федеральных государственных нужд» - п. 5.6 раздела V «Права сторон на результаты работы»;

в приложение 4 «Государственный контракт на выполнение работ по Премии Правительства Российской Федерации в области качества» - п. 5.6 раздела V «Права сторон на результаты работы»;

в приложение 5 «Государственный контракт на выполнение работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы» - п. 5.7 раздела 5 «Порядок сдачи и приемки выполненных работ»;

в приложение 6 «Государственный контракт на выполнение работ в рамках федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система» - п. 3.5 раздела 4 «Порядок сдачи - приемки работ по контракту»;

в приложение 8 «Договор о предоставление субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий в области обеспечения единства измерений» - п. 4.3 раздела IV «Прочие условия»;

в приложение 9 «Договор о предоставление субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат, связанных с созданием и ведением Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов»- п. 4.2 раздела 4 «Прочие условия»;

• 2. Дополнить приказ от 26 февраля 2009 г. № 633 приложением И «Государственный контракт на осуществление бюджетных инвестиций при реализации федеральных целевых программ».

• 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Федерального агентства

Приложение

к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «05» мая 2009 г.

№ 1683

Приложение 11

к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

от «26» февраля 2009 г. № 633

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № __________

на осуществление бюджетных инвестиций при реализации федеральной целевой программы (наименование ФЦП) г. Москва                                        «___»____________2009г.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии именуемое в дальнейшем «Федеральное агентство», выступая от имени Российской Федерации, в лице заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ________________,

действующего на основании доверенности___________от______ №_______, с

одной стороны, и (наименование организации, ее адрес) именуемое в дальнейшем «Заказчик (застройщик)», в лице директора ___________,

действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

1. Предмет государственного контракта

• 1.1. Предметом настоящего государственного контракта является взаимодействие Сторон при осуществлении бюджетных инвестиций в ______________(наименование объекта капитального строительства), указанного в перечне строек и объектов на ___, утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации, в форме капитальных вложений в основные средства Заказчика (застройщика) и осуществлению контроля за целевым использованием Заказчиком (застройщиком) перечисленных ему бюджетных ассигнований.

• 2.1.   _______________(наименование объекта) (далее - работа)

осуществляется подрядным способом, для чего Заказчик (застройщик) заключает с другими организациями договоры подряда, договоры на выполнение работ, оказание услуг и договоры поставки оборудования с использованием конкурсных процедур отбора поставщиков работ, услуг и осуществляет контроль за ходом их выполнения.

• 2.2. Выполнение работ по _____ (наименование объекта)

осуществляется в объёме и в сроки в соответствии с титульным списком переходящей стройки на___ год (приложение № 1) и графиком выполнения

работ в ____году (приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью

настоящего государственного контракта. Сроки и объемы выполнения работ в ______годах определяют дополнительным соглашением.

• 3.1. Федеральное агентство:

  • 3.1.1. Осуществляет контроль за целевым использованием Заказчиком (застройщиком) перечисленных ему бюджетных ассигнований и соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных договором подряда (иных работ). Для этого оно вправе проверять ход и качество выполняемых работ, правильность расходования средств федерального бюджета.

  • 3.1.2. Обеспечивает в 10-дневный срок со дня представления Заказчиком (застройщиком) утвержденного годового бухгалтерского отчета принятие решения об увеличении уставного фонда Заказчика (застройщика).

  • 3.1.3. Перечисляет бюджетные ассигнования Заказчику (застройщику) в порядке, определенном настоящим государственным контрактом.

  • 3.1.4.  В 10-дневный срок с момента получения от Заказчика (застройщика) подписанного им проекта акта о подтверждении Заказчиком (застройщиком) выполненных подрядчиком работ (этапа работ) во исполнение заключенного между ними договора с приложением справки о стоимости

выполненных работ по форме КС-3, акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, подписывает его или направляет мотивированный отказ.

• 3.2. Заказчик (застройщик):

  • 3.2.1.  Организует размещение заказов на выполнение проектноизыскательских работ, строительно-монтажных работ и (или) поставку оборудования в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, и по итогам проведенного размещения заказов заключает соответствующие договоры.

  • 3.2.2. Представляет Федеральному агентству копии договоров подряда и других договоров в 10-дневный срок с момента их заключения.

  • 3.2.3.   Осуществляет контроль за своевременным и качественным производством работ в соответствии с утвержденной проектной (проектносметной) документацией.

  • 3.2.4. Обязуется осуществить _____________(наименование объекта) в

срок и в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации.

• 3.2.5. Представляет Федеральному агентству, не позднее 1 апреля_____

г. бухгалтерский отчет за_____г. и копию приказа руководителя предприятия

об организации работ по увеличению уставного капитала на сумму полученных бюджетных инвестиций.

• 3.2.6. Представляет Федеральному агентству ежеквартально и по итогам года по установленной форме, отчет об использовании бюджетных инвестиций, предоставленных за счет федерального бюджета.

• 3.2.7. В 10-дневный срок с момента принятия решения об увеличении уставного фонда Заказчика (застройщика) осуществляет предусмотренные законодательством Российской Федерации действия по государственной регистрации соответствующих изменений в учредительные документы.

• 3.2.8.  Обеспечивает надлежащий бухгалтерский учет и анализ

фактических затрат по _________(наименование объекта) в пределах

выделенных Заказчику (застройщику) бюджетных инвестиций.

• 3.2.9. Обязан предоставлять Федеральному агентству, по его требованию, необходимые документы, относящиеся к предмету настоящего договора, в том числе по договорам с подрядными организациями.

• 3.2.10. Обеспечивает эффективное и целевое использование бюджетных инвестиций, выделенных Заказчику (застройщику) для проведения работ, предусмотренных настоящим государственным контрактом.

• 3.2.11. Предоставляет в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, сведения по формам: С-2, П-2, 1-ФП, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и аналитическую справку по результатам выполненных работ.

• 3.2.12. Направляет в Федеральное агентство подписанный Заказчиком (застройщиком) акт о подтверждении Заказчиком (застройщиком) выполненных подрядчиком работ (этапа работ) во исполнение заключенного между ними договора с приложением справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, акта сдачи-приемки выполненных работ по- форме КС-2 для подписания.

• 4.1. Сумма подлежащих оплате денежных обязательств, при осуществлении бюджетных инвестиций в _________(наименование объекта)

составляет:

Сумма (прописью) рублей в_____году, в т.ч. проектно-изыскательские

работы сумма (прописью) рублей

Авансовый платеж составляет до 30 % от объема бюджетных инвестиций в текущем году.

Обязательство Федерального агентства по выплате аванса и оплате выполненных работ по настоящему государственному контракту наступает при условии доведения Федерального агентства к моменту возникновения указанных обстоятельств лимитов бюджетных обязательств и объема финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета по которой финансируется настоящий договор, при этом Федеральное агентство освобождается от ответственности за ущерб, упущенную выгоду либо иные убытки, возникшие у Заказчика (застройщика) по указанной причине.

• 4.2. Источником финансирования по настоящему государственному

контракту является федеральный бюджет по классификации: код главы - __,

раздел -__, подраздел -__, целевая статья расходов -__, вид расходов -__, код

операций сектора государственного управления -__.

• 4.3. Перечисление бюджетных ассигнований на расчетный счет Заказчика (застройщика) осуществляется в соответствии со сроками платежей, установленными в договоре подряда.

Условием перечисления авансового платежа является предоставление Заказчиком (застройщиком) Федеральному агентству заверенной в установленном порядке копии договора строительного подряда с генеральным подрядчиком, заключенного Заказчиком (застройщиком) в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров (выполнение работ и оказание услуг) для государственных нужд, и заверенной в установленном порядке копии протокола заседания конкурсной (аукционной) комиссии.

Условием перечисления указанных бюджетных ассигнований является подтверждение Заказчиком (застройщиком) объема работ, выполненных подрядчиком во исполнение договора подряда или иного договора, а также подписанный Сторонами акт о подтверждении Заказчиком (застройщиком) выполненных подрядчиком работ (этапа работ) во исполнение заключенного между ними договора с приложением справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2.

• 4.4. Федеральное агентство имеет право проверять фактические затраты по выполненным работам на основании первичных и сводных документов Заказчика (застройщика) и подрядных организаций.

• 4.5.  Оплата настоящего государственного контракта может быть приостановлена, уменьшена или прекращена в случае неполного выделения Федеральному агентству бюджетных ассигнований, о чем Федеральное агентство уведомляет Заказчика (застройщика).

• 5.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.

• 5.2. Невыполнение организациями обязательств по договорам перед Заказчиком (застройщиком), не освобождает последнего от выполнения обязательств по настоящему государственному контракту перед Федеральным агентством.

• 6.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего государственного контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

• 6.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего государственного контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

• 7.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

• 8.1. На основании годовой бухгалтерской отчетности по итогам года

исполнения настоящего Государственного контракта Заказчик (застройщик) обязан во взаимодействии с Федеральным агентством и Росимуществом организовать работу по принятию Росимуществом решения об увеличении уставного капитала Заказчика (застройщика) на сумму бюджетных инвестиций полученных по итогам___года и по внесению в Устав Заказчика (застройщика)

соответствующих изменений.

• 8.2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

• 8.3. Настоящий государственный контракт может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, либо в порядке предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

• 8.4. Стороны не могут передавать свои права и обязанности по настоящему государственному контракту третьим лицам, за исключением случаев установленных действующим законодательством.

В случае, установленном действующим законодательством, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами, и которое после его подписания становится неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

• 8.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

• 8.6. Во всем, что не оговорено в настоящем государственном контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

• 8.7. Настоящий государственный контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых переданы Заказчику (застройщику), и один находится у Федерального агентства.

• 8.8.  Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:

• - титульный список переходящей стройки на 2009 год (приложение № 1 на 1 листе);

• - график выполнения работ _______(наименование объекта) в____году

(приложение № 2 на 2 листах);

• - Смета расходов

• - Лимиты бюджетных обязательств

Федеральное агентство            ЗАКАЗЧИК (ЗАСТРОЙЩИК):

Федеральное агентство по техническому регулированию      и      метрологии

(Ростехрегулирование):

Почтовый адрес:                             Почтовый адрес:

119991, г. Москва,

Ленинский проспект , д. 9

2009г.       «______»_____________ 2009г.